Договор на сосуд работающий под давлением

Договор на выполнение работ по экспертно-техническому диагностированию сосудов работающих под давлением, грузоподъемных машин, фонтанных арматур и станков качалок (стр. 1 )

на выполнение работ по экспертно-техническому диагностированию сосудов работающих под давлением, грузоподъемных машин, фонтанных арматур и станков

г. Саратов «____» _________ 2010 г.

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить следующие виды работ:

– Техническое диагностирование сосудов работающих под давлением, грузоподъемных машин, фонтанных арматур, станков качалок с целью продления срока безопасной эксплуатации;

– Восстановление и оформление дубликатов паспортов нефтепромыслового оборудования;

-Экспертизу промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования (сосудов работающих под давлением, грузоподъемных машин, фонтанных арматур и станков качалок), отработавшего нормативный срок службы, на соответствие требованиям промышленной безопасности (далее Экспертизу), а также проведет согласование срока его дальнейшей эксплуатации с местным органом Ростехнадзора Российской Федерации.

1.2. По результатам технического диагностирования Подрядчик представит «Заключение о техническом состоянии объекта» (далее Заключение); по результатам экспертизы – «Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования на предмет продления срока эксплуатации сверх нормативного» (далее Заключение экспертизы); по результатам согласования срока дальнейшей эксплуатации оборудования с местным органом Ростехнадзора Российской Федерации – согласованное последним «Решение о продлении сроков эксплуатации нефтепромыслового оборудования».

1.3. Подрядчик выполняет работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему договору).

1.4. Общие сроки выполнения работ по настоящему договору:

Начало – с момента подписания настоящего договора, окончание – 31.12.2010 г. Конкретизированные нормативные и гарантийные сроки выполнения работ Подрядчиком регулируются требованиями нормативно-технической документации, предусматривающей порядок проведения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, а также согласовываются Сторонами в оформляемой ежеквартально Заявке на выполнение блока работ (Приложение к настоящему договору).

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма договора составляет ____________ рублей _____________ коп. (______________________________рублей 00 коп.), на основании Протокола согласования договорной стоимости работ (Приложение к настоящему договору).

2.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в срок от 60 (шестидесяти) до 90 (девяноста) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Приложение ), денежными средствами в безналичном порядке путём перечисления на расчётный счёт Подрядчика по реквизитам, указанным в настоящем договоре. Счет (с указанием номера и даты договора) и Акт о приемке выполненных работ, предоставляются Подрядчиком Заказчику до последнего числа отчетного месяца.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Взаимоотношения между Сторонами, касающиеся исполнения обязательств по настоящему договору, нормативных сроков выполнения работ (услуг) и гарантийных сроков, контроля за производством работ (услуг), отчетности, порядка сдачи-приемки выполненных работ (услуг), регламентируются требованиями Гражданского Кодекса РФ, иными законодательными актами, нормативно-технической документацией, или иными документами, согласованными Сторонами.

3.2. Обязанности Подрядчика:

3.2.1. Выполнить работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием, в сроки, установленные настоящим договором, требованиями нормативно-технической документации.

3.2.2. По результатам работ предоставить Заказчику: заключения о техническом состоянии объекта и сводный отчет по результатам выполненных работ по согласованной с Заказчиком форме в электронном виде и на бумажном носителе в течение 20 рабочих дней после окончания выполнения работ; заключения экспертизы и согласованные с местным органом Ростехнадзора «Решения о продлении сроков эксплуатации нефтепромыслового оборудования» – в течение 30 дней с момента их получения Подрядчиком от Заказчика.

3.2.3. По результатам диагностирования не позднее 10 дней после окончания работ предоставить Заказчику в письменном виде предварительные результаты о возможности дальнейшей эксплуатации оборудования, в случае если оборудование было выведено из эксплуатации.

3.2.4. При выявлении дефектов, не допускающих дальнейшую эксплуатацию оборудования, немедленно сообщить в отдел главного механика Заказчика.

3.2.5. При обнаружении непригодности оборудования, технической документации и возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельствах, а также выяснения невозможности или нецелесообразности дальнейшего проведения работ немедленно предупредить Заказчика и до получения письменного разрешения на продление работ приостановить работу. В этом случае стороны должны в 5-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях дальнейшего продолжения работы.

3.3. Основанием для выполнения работ, предусмотренных условиями настоящего договора, для Подрядчика является согласованная Сторонами Заявка на выполнение блока работ на квартал (Приложение ).

3.4. Сдача – приемка оборудования на экспертно техническое диагностирование производится уполномоченными представителями Сторон по Акту сдачи-приемки на экспертно техническое диагностирование (ЭТД) (Приложение ).

3.5. Сдача – приемка оборудования с экспертно технического диагностирования производится уполномоченными представителями Сторон по Акту сдачи-приемки (возврата) с экспертно технического диагностирования (ЭТД) (Приложение ).

3.6. После проведения работ, указанных в Заявке Сторонами оформляется Акт о приемке выполненных работ (Приложение ).

3.7. Заказчик обеспечивает Подрядчику беспрепятственный проезд на охраняемые объекты Заказчика для производства работ по настоящему договору.

3.8. Подрядчик обязуется соблюдать Требования по промышленной безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, охране труда, охране окружающей среды Приложении № 7 и Требования по электробезопасности, охране труда, охране окружающей среды, изложенные в Приложении №8 к настоящему договору.

Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и их неоднократное нарушение Подрядчиком даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Неспособность Подрядчика соблюдать данные требования может привести к недопущению Подрядчика к участию в конкурсах на новые объемы работ на объектах Заказчика.

3.9. Заказчик при условии наличия технической возможности производит временное подключение электрооборудования Подрядчика, необходимого для выполнения объёма работ по данному договору, к собственным электросетям;

Заказчик определяет точку и условия подключения, Подрядчик осуществляет за собственные средства и собственными силами монтаж электросетей к точке подключения.

3.10. Подключение осуществляется после составления акта на границу балансовой и эксплуатационной ответственности и предоставления Подрядчиком приказа о назначении ответственного за электрохозяйство, а так же протоколов замеров сопротивлений заземляющего устройства, металлосвязи, изоляции проводов и кабелей, петли фаза-ноль.

3.11.Расходы по оплате электроэнергии, потреблённой Подрядчиком в количестве необходимом для выполнения объёма работ по данному договору, Заказчик принимает на себя.

3.12. Подрядчик обязан:

• перед началом рабочей смены и допуска работников к работе провести осмотр работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

• не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

• не допускать пронос и нахождение на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов;

• фиксация факта появления работника на объектах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляется любым из нижеперечисленных способов:

– медицинским осмотром или освидетельствованием;

– актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);

– письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика), другими способами;

• Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на объектах работников Исполнителя (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников;

• в случае обнаружения на объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10000 рублей за каждый такой факт.

3.13. При обнаружении фактов отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах или других объектах Заказчика, разливов нефти (пластовых, подтоварных вод) Подрядчик обязан обеспечить немедленную передачу информации об этих фактах дежурному диспетчеру цеха Заказчика, на объектах которого проводятся работы, или начальнику смены ЦИТС Заказчика. При отсутствии такой возможности данная информация должна быть передана руководителю или работникам объекта Заказчика, на котором Подрядчиком производятся работы.

3.14. Заказчик оставляет за собой право уменьшить объемы работ в одностороннем порядке, предупредив Подрядчика за 20 (двадцать) календарных дней.

3.15. Подрядчик обязан выполнить настоящий договор лично. Подрядчик вправе привлекать к выполнению отдельных специализированных видов работ (услуг) других лиц только с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан предварительно согласовать факт привлечения других лиц к исполнению настоящего договора, так и кандидатуры этих лиц.

3.16. В случае привлечения Подрядчика к выполнению настоящего договора других лиц в нарушение положений пункта 3.15. настоящего договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10% от суммы настоящего договора. Кроме того, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причинённые участием других лиц в исполнении настоящего договора, в полной сумме сверх неустойки

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2010 года, но в любом случае – до полного выполнения Сторонами своих договорных обязательств.

4.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением Подрядчика об этом за 15 (пятнадцать) календарных дней. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора, и такая оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Сторонами условий настоящего договора, они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

5.2. В случае отступления от условий договора, ухудшающих работу, или иных недостатков в работе по требованию Заказчика, Подрядчик обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в согласованный с Заказчиком срок.

5.3. Отказ Подрядчика от устранения выявленный недостатков в работе, дает Заказчику право привлечь третьих лиц для устранения недостатков и снизить размер стоимости выполненных работ на сумму, в которую обойдется устранение недостатков третьими лицами.

5.4. При нарушении сроков оплаты за выполненные работы, Заказчик уплачивает Подрядчику, по его письменному требованию, пеню в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно оплаченных выполненных работ за каждый день просрочки.

5.5. За несоблюдение сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, в том числе зафиксированных в заявке, Подрядчик уплачивает Заказчику, по его письменному требованию, пеню в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

5.6. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение противопожарных правил охраны труда и техники безопасности при выполнении своей производственной деятельности на территории объектов Заказчика.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые могут возникнуть после подписания настоящего договора в месте его исполнения.

6.2. Такие форс-мажорные обстоятельства без ограничения включают в себя законодательные акты запретительного характера, издаваемые органами государственной и исполнительной власти, военные действия, стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары не по вине сторон, наступление предельных критических температур.

6.3. Сторона, утверждающая, что имели место форс-мажорные обстоятельства, направит другим Сторонам письменное уведомление в течение пяти календарных дней после даты, когда такой Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства. Уведомление должно содержать описание характера форс-мажорного обстоятельства и воздействие на выполнение условий настоящего Договора. Любая Сторона, заявившая о наступлении форс-мажорного обстоятельства, должна в кратчайшие сроки представить другим Сторонам надлежащие доказательства, подтверждающие факт наступления форс-мажорного обстоятельства, каковым является соответствующий документ уполномоченного государственного органа. Если форс-мажорные обстоятельства длятся дольше 3-х месяцев, одна из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, в процессе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. Все неурегулированные спорные вопросы передаются Сторонами на разрешение в Арбитражные суд Саратовской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения.

8. Заключительные положения

8.1. Все акты по настоящему договору подписываются уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Стороны не будут разглашать или передавать третьим лицам информацию, имеющую отношение к реализации условий данного договора, которая является конфиденциальной. При необходимости одной из Сторон дать такую информацию третьим лицам, это должно быть осуществлено с письменного согласия другой Стороны.

8.4. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.6. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местонахождения, платежных реквизитов, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня изменения.

8.7. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8.8. При условии передачи подлинного документа другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправления факсимильного сообщения, документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (кроме счетов-фактур). Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

8.9. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

– Приложение «Протокол согласования договорной стоимости работ по диагностированию и экспертизе промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, г/п машин, фонтанных арматур и станков – качалок».

– Приложение «Техническое задание на диагностирование сосудов работающих под давлением, г/п машин, фонтанных арматур и станков качалок.»;

– Приложение «Заявка на выполнение блока работ на квартал» – образец;

– Приложение «Акт сдачи-приемки на экспертно техническое диагностирование ЭТД» – образец;

– Приложение «Акт сдачи-приемки (возврата) с экспертно технического диагностирования (ЭТД)» – образец;

– Приложение «Акт о приемке выполненных работ» – образец;

– Приложение «Требования по промышленной безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, охране труда, охране окружающей среды».

– Приложение «Требования по электробезопасности, охране труда, охране окружающей среды»

9. Место нахождения и реквизиты Сторон:

Источник

Источник